当前位置:首页 > 合同协议 > 施工合同

施工合同

时间:2024-06-10 09:33:18
施工合同范本 15篇

施工合同范本 15篇

在当今不断发展的世界,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编帮大家整理的施工合同范本 ,希望对大家有所帮助。

施工合同范本 1

合同编号:______

甲方:______

乙方:______

日期:______年______月______日

建设工程施工合同协议条款

建设单位(甲方):______

施工单位(乙方):______

按照《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

第一条 工程概况

1.1、工程名称:X配电工程

1.2、工程内容:

(1)按甲方提供的灵川供电公司批复的供电方案进行施工。乙方在施工前,在满足供电部门验收的前提下给予优化。

(2)安装630kVA箱式变压器两台,500kVA箱式变压器一台, 250kVA箱式变压器一台,一进五出开闭所一台;

(3)一户一表安装(表后线由甲方自行安装);

(4)电缆桥架安装;高低压电缆敷设;

(5)电气设备基础、管沟(井)等土建施工;

(6)上述工程电气设备、电缆及接地装置的试验、调试;

(7)高压计量装置由乙方负责向供电部门申请购买,该费用由甲方签证给乙方结算。

(8)工程施工图设计费、供电网络设施费、城市道路等行政性收费由甲方负责;

(9)本合同施工仅为开闭所至表位范围。电源点至开闭所的线路工程除外(如甲方需委托施工需另签订合同)。具体工程内容祥见甲方提供的施工设计白图及按此图纸编制的预算书。

(10)本工程验收供电完毕,甲方负责提供向灵川供电公司办理资产移交所需要的全部资料文件。之后,乙方负责将本工程低压客户计量装置电源侧的供配电设施(不包括供小区公共设施、商业用电的专用变供配电设施和客户自备发电机。)向供电公司做相关移交。

1.3、工期:

开工日期,以甲方通知为准;工期:自甲方工程款到帐且具备进场施工条件之日起__日完工。(停电及不可抗力等非乙方原因造成的工期延误除外)。

1.4、承包方式及合同价款:

本工程暂定合同总造价为人民币大写:__(即¥__元),双方最终按实际发生的工程量及合同约定的结算方式进行结算。

1.5、本工程最终结算价:以供电局审定的设计蓝图、施工过程中的设计变更、工程签证等相关资料据实计算。最终下浮 X % 进行结算。

1.6、材料价格的计取

结算单价按附件1《____配电工程预算书》。

第二条 合同文件及解释顺序。

2.1、合同文件的组成:建设工程施工合同协议条款,洽商变更等明确双方权利义务的纪要和协议,设计资料及设计修改通知书,各种有关标准,规范及其他有关资料,技术要求。

2.2、解释顺序:

(1)建设工程施工合同协议条款。

(2)洽商变更等明确双方权利义务的纪要和协议。

(3)设计修改通知书。

(4)设计图纸资料。

(5)各种有关标准,规范及其他有关资料,技术要求。

第三条 合同文件使用的语言文字,标准和法律。

3.1、适用法律法规:《中华人民共和国民法典》。

3.2、适用标准.规范:《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ55-81)》、《混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87)》、《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程(JGJ4-80)》、《混凝土结构工程施工及规范(GB50204-92)》、《建筑钢结构焊接规程(JGJ81-91)》、《电器装置安装工程施工及验收规程(低压电器)(GB50254-96)》、《电器装置安装工程施工及验收规范(1kV及以下配线工程)(GB50258-96)》、《高压绝缘子瓷件技术条件(GB772-87)》《架空送电线路施工及验收规范(GBJ233-90)》、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)》、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90)》、《电气装置安装工程盘柜二次回路接线验收规范(GB50171-92)》、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91)》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50150-92)》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)》、《电气装置安装工程质量检验及评定规程(DL/T5161.1-17-20__)》及其他有关资料,技术要求。

第四条 甲方职责及权利.

4.1、及时按合同支付工程预付款及进度款,

4.2、组织施工图纸会审并及时进行施工交底。

4.3、甲方向乙方提供 5 套施工图。

4.4、指派专人负责现场协调工作,为乙方施工提供必要的协助,保证施工所必需的.正常外部条件。

第五条 乙方职责及权利.

5.1、乙方应按合同要求,按时,按质,按量完成工作任务,并在工程竣工验收后向甲方提供 2套工程竣工资料。

5.2、甲方不按合同规定进行图纸会审及施工交底,工程相关行政手续未办完结等致工程延期的,乙方有权顺延工期。

5.3、甲方不按合同规定支付工程预付款,乙方有权顺延工期。

5.4、乙方自行负责工程质量安全并承担相关一切安全责任;乙方应自觉接受甲方的监督和检查。

第六条 工程质量

6.1、乙方应严格按设计图纸及供电局要求施工,确保工程质量。

6.2、工程质量等级应达到国家颁发的工程质量检验及评定标准的合格条件,质量合格率达到100%。单位工程优良率达到85%以上。如果双方对工程质量有争议时,由双方认可的质量监督部门仲裁。

第七条 工程预付款、进度款及结算方式.

7.1、工程预付款:在本合同签定后三个工作日内,甲方按合同总造价的 % ,即人民币__(¥__XX元)向乙方支付工程预付款;

7.2、工程施工完成,乙方施工部分具备验收条件,甲方按合同总造价的 % ,即人民币__(¥__X元)向乙方支付工程进度款;

7.3、工程通过竣工验收正常供电后3个月内结清工程款。

7.4、结算方式:本工程按投标预算单价×实际完成工程量×让利系数。

7.5、每次付款前,乙方需向甲方提供等额合法有效发票。乙方提供发票 ……此处隐藏14828个字……和工程结算

一、乙方不得随意增加甲方确定的工程量。乙方应按现场的情况复核甲方提出的预算工程量,若乙方认为施工会超出预算工程量时应在施工前提出,双方再核实,最后以双方核实的为准。

二、所有的.分项工程计量必须由双方在现场实测实量,双方签字认可。

三、若实测工程量大于预算工程量,则按预算工程量计价。若实测工程量小于预算工程量则按实测工程量计价。

四、乙方未通知甲方现场实测实量的工程量,甲方可以根据现场情况进行实测实量,若已经无法实测实量,则按预算工程量的85%计价结算。五、甲方仅对验收合格的工程进行计价结算。

第五条工程款支付

1、签订合同七天内,预付工程总价20%,计为元整,作为备料款。

2、单个分项工程完成后,支付该项工程总价60%。

3、工程验收合格后一周内支付至工程总价的95%。

4、按工程总价的5%为质保金,计为元整;

第六条保修约定

一、保修期限为365天,自通过甲方的竣工验收之日起计算。

二、乙方保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当等因素所造成的质量问题(非竣工验收后人为造成的损坏视为质量问题)的维修,如不属于以上问题造成的维修,除材料由甲方本身购买外,乙方将收取相应的人工费。

三、如乙方怠于履行保修义务,甲方有权另行委托第三方进行维修,费用由乙方承担。

第七条合同争议与终止

一、因本合同或与本合同有关的争议,双方应通过协商解决;协商解决不成,采取向当地的人民法院起诉。

二、本合同一式陆份,甲方执肆份,乙执贰份,具有同等法律效力。

三、合同双方当事人履行完本合同全部义务,发包人向承包人支付完竣工结算款,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。

甲方代表:

乙方:

身份证号码:

身份证号码:

地址:

地址:

开户行:

帐号:

开户行:

帐号:

电话:

电话:

日期:

日期:

施工合同范本 14

甲方:

乙方:

兹有乙方承接甲方贵州省惠水县“同心路、和谐路”路灯安装工程“安装施工”,共同达成如下协议:

1、施工内容

施工长约3.2KM、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守,灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。

2、安装说明

同心路长约1.47公里,路灯安装间距为30米,安装HXZX023高中华灯,安装数量为一边51棵,另一边52棵,两灯间由电缆连接通电,电缆穿管敷设;和谐路长约1.78公里,路灯安装间距为30米,安装HXZX013中华灯,安装数量为一边60棵,即两边120棵,两灯间由电缆连接通电,电缆穿管敷设。

3、相关施工数量、费用见价格表:

4、安装期限

在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下,同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯;和谐路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯,但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误,双方协商解决。

5、质量标准及验收标准

工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准,所造成的'返工损失费用由乙方负责)。

按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及承诺与本合同约定标准进行验收。

6、付款方式

协议签定后由甲方预付合同款的给乙方;路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的45%;路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的70%;路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的97%,剩余的3%作为质量保证金,质保期一年,一年内工程无质量问题,甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后,提供相应的收款收据。

7、其他

在路灯交付甲方使用前,由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。

8、本协议一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同范本 15

发包方(以下称甲方):

承包方(以下称乙方):

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

第一条 工程项目

 一、工程名称: 麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程

二、工程地点: 麻城宋埠

三、承包方式: 包工、包机械、包安全

第二条 工程期限

一、合同工期总日历天数 10 天

第三条 工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

3、工程量的.确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。

4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.

第四条 甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。

第五条 安全施工

乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

第六条 奖惩责任

1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条 附 则

二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。

甲方: 乙方:

代表: 代表:

年_____月_____日 年_____月_____日

《施工合同范本 15篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式