【精品】工程合同范文汇总5篇
随着法律观念的深入人心,合同的法律效力与日俱增,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编整理的工程合同5篇,欢迎阅读与收藏。
工程合同 篇1第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:
1.发包方(简称甲方);《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在《协议条款》中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。
5.社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
9.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
10.工程:《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
11.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
12.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
14.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在《协议条款》中约定的合同工期。
15.开工日期:《协议条款》约定的工程开工日期。
16.竣工日期:《协议条款》约定的工程竣工日期。
17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
18.施工现场:经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。
19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
20.不可抗力:因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及《协议条款》约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。
21.赔偿金:责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用,包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。
22.质量缺陷:工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。
23.协议条款:结合具体工程,甲乙双方协商后依法签订的书面协议。
第二条合同文件及解释顺序
1.合同文件应能互解释,互为说明。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:
(1)《协议条款》;
(2)《合同条件》;
(3)洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;
(4)招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;
(5)工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;
(6)标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;
(7)构成合同一部分的其它文件。
2.当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不一致的,按第三十条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律
1.合同文件使用汉语普通话书写,双方可根据需要商定使用少数民族语言译本,对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。
2.适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。
3.施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时,可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。
4.国内没有相应的标准、规范时,乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范,应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。
5.规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用,均由甲方承担。
第四条
图纸
1.甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数),向乙方提供完整的施工图纸,并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度,乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。
2.甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸,将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款,并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
3.甲方对图纸有特殊保密要求的,乙方采取相应的措施保密,由甲方承担费用。
4.乙方要求增加图纸份数,甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付,费用由乙方承担。
5.乙方未如约收到甲方提供的图纸,应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复,按第七条第二款约定处理。
6.乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表,酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现,甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。
第二章双方一般责任
第五条甲方代表
1.甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:
(1)甲方代表可委派有关具体管理人员承担其 ……此处隐藏15896个字……_____仲裁委员会仲裁;
(2)向________人民法院起诉。
第九条其他约定 ________________________________________________________________
本合同________年____月____日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送计委、建委、XX……各留存一份。
建设单位(甲方):____________ 代表人:______________________ ________年____月____日
勘察单位(乙方):____________ 代表人:______________________ ________年____月____日
工程合同 篇4委托方(甲方):________________________________
承建方(乙方):________________________________
经双方协商,订立合同如下:
一、服务内容
1.甲方同意乙方来承建甲方的网络工程,在承建过程中,乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试,甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。
2.经双方协商,乙方的施工开始日期为____年____月____日,交工日期为____年____月____日。
3.网络工程项目明细:
甲方局域网布线由第三方承包商承建,乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。
在第三方承包商布线及测试完成的前提下,乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作(不包含网络布线和线路测试)。
线路故障引起的网络问题由布线承包商解决,不在我公司责任范围,设备故障问题在我公司责任范围内,由我公司解决。
二、质量保证及保修
甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费(网线,交换机,路由器)。
乙方对其销售的产品提供____年质保(交换机),对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起____年。(硬件保修____年,人为损坏无质保)对保修范围内的硬件,乙方不收取任何费用。
对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围,对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作,但要收取相应的人工费。
三、合同报价
合同报价见附件“网络工程报价明细”。
四、付款方式
合同签订之日,甲方向乙方预付工程总价的____作为订金,设备到达后付给乙方工程总价的? 设备款,余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。
五、违约条款
合同自甲乙双方签定之日起生效,合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币____元。
本合同未尽事项和条款,由甲乙双方协商解决。
本合同如有争议,由双方协商解决,协商不成,交由____人民法院解决。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签署之日起生效。
甲方:________________
甲方代表:____________
地址:________________
邮编:________________
电话:________________
开户行:______________
帐号:________________
________年_____月___日
乙方:________________
乙方代表:____________
地址:________________
邮编:________________
电话:________________
开户行:______________
帐号:________________
________年_____月___日
工程合同 篇5甲方:
乙方:XX公司
经甲乙双方协商,就甲方委托乙方制作安装ED电子显示屏有关事宜,双方在平等的原则下签订本合同。
一、双方约定的有关事项:
1、ED电子显示屏的规格型号
该电子显示屏的外观尺寸为长
2.54 米215;高
1.808 米采用的发光二极管为XXX品牌,并且每平方米为控制显示屏的软件由乙方负责向甲方提供,并培训甲方工作人员。
2、安装地点:烟草公司一楼大厅。
3、ED电子显示屏的单价为每平方米2600元,合计
4.59平方计11934元;控制卡1600元;设计、安装、调试、培训、辅助材料、维护、人工等费用为600元;外框80元米,合计
8.696米,计695元。四项合计ED显示屏的总造价是:14829元.
4、ED电子显示屏安装工期:乙方必须于________年____月____日前安装完毕,并交付甲方正常使用。
5、付款方式:乙方安装完毕,经甲方验收合格后,付总造价的95%,即:14087元,剩余5%三个月后若显示屏正常工作,则甲方将剩余部分即742元,一次付清予乙方。
6、施工安全:在电子显示屏安装施工过程中发生的一切安全事故均由乙方承担,甲方概不负责。
7、质量要求:乙方保证提供的设备质量规格及性能达到约定产品的技术要求。保修期内系统及设备出现故障乙方负责维修或更换。
8、质保________年,终生维护。
二、违约责任:
1、 乙方必须按照本合同书所规定的工期,准时把显示屏交付甲方使用,否则,每拖延一天,乙方必须按总工程费用的千分之一支付拖延工期的罚金给甲方。
2、 甲方必须按照本合同书所规定的时间和金额支付乙方款项,否则,每拖延一天,甲方必须按总工程费用的千分之一支付拖延付款的罚金给乙方。
3、 若遇到不可抗力(如地震、台风等)的因素或非乙方原因而引起的工期延误或显示屏损坏,属于免责条件。
4、本合同书未尽事宜,经双方友好协商后可签定《补充合同书》,与本合同书等同有效。
5、本合同书在履行中若发生争议,由双方协商解决,若解决不了,可向所在地工商行政管理部门合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
6、本合同书一式两份,甲方、乙方各执一份,自双方签章之日起生效,具有法律效力。
甲方单位盖章
乙方单位盖章________年____月____日
文档为doc格式